Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin “Hakediş Raporu” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; “Yapım İşleri Hakediş Raporu: Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur.

Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanır.

...devam eden işlerde ara hakediş raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise hakediş raporları ve varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

...harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi ile birlikte gerçekleştirme belgelerinden birisi olan ve ödeme emrine eklenmesi gereken hakediş raporunu düzenleyen ve onaylayanların da sorumluluğu bulunmaktadır.

...sayılı görüşü) Süre uzatım hesabının, idaresince hakediş raporunun tahakkuka bağlandığı tarihten/tarihlerden (otuz günlük tahakkuka bağlama süresi içerisinde hangi tarihte tahakkuka bağlanmış ise) itibaren on beş günlük ödeme süresinin ilâve edilmesiyle hesaplanması gerektiğine ilişkin görüş.

Yargılama sırasında mahkemece alınan bilirkişi raporunda ise taraflar arasındaki sözleşmenin eki olan şartnameler ile taraflar arasındaki yazışmalar incelenmeksizin bedeli talep edilen imalâtların bedelleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi 21.

  GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 268 sayılı Ek İlamın 3. (Yazı İşleri Müdürü), . Muhakeme süreci şu şekildedir; 188 sayılı asıl ilamın 3. TL’ye alabileceği aynı nitelikteki beton parkeyi, ihaleyle yüklenici firma ... İnşaat’dan m²’si KDV hariç ...

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … 039;İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş ortaklığı üzerinde bırakılmıştır.

Danış Kurumsal Hiz. Yem. Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş.