Dolayısıyla süre uzatımının yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı hesabı yerinde olmamakla birlikte, ödenek ve iş programı revizesinde inşaat yasağı süresince Haziran-Eylül 2013 döneminde iş tamamen durmuş kabul edilerek kısmi imalat tutarlarına ilişkin fiyat farkı hesabında Ekim 2013-Nisan 2014...

Kademe kazısının, enjeksiyon işlerinin kısmi azami ve ulaşım yollarının % 80'inin tamamlandığı... ...bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli... ...bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri...

...yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi... Anonim Şirketi tarafından otoyoldan ihlalli geçiş ücreti ile ilgili idari para cezası uygulandığı ve ...

...günde bitirmeyi taahhüt ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı, .. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...Uygulama projeleri onaylarına bağlı olarak iş süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...

...sebeple uğradığı zarar ve ziyan talep edilebileceği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir kaydedilmektedir... 9) Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale...

...sebeple uğradığı zarar ve ziyan talep edilebildiği gibi, gecikme cezası da kesilmekte ve teminatlar gelir kaydedilmektedir... 9) Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale...

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...Beyçayırı Stadı Sentetik Çim Kaplama İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle … TL’ye tazmin hükmü...

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. ...Beyçayırı Stadı Sentetik Çim Kaplama İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle … TL’ye tazmin hükmü...

...ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı... ...iddiaların somut ve açık olarak karşılamadığı ve varsa kısmi tahsil işlemlerinin zaman aşımına etkilerinin tespit... ...tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli ve gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme...