...olduğunu tespitine, birleşen davanın ise reddine karar vermiştir. ...gecikme cezası kesildiğini, davalı yüklenicinin yerine getirmediği imalat eksikliklerinden dolayı... ...hakedişten gecikme cezası kesmesinde haklı olmadığını, geçici kabul eksiklikleri için... ...yüklenicinin fiyat farkı talebinin reddine karar verilmesine rağmen davalı iş sahibi yararına...

Uyuşmazlık eserin ayıplı olup olmadığı ve ayıbın giderim bedelinden kaynaklanmaktadır... Açıklanan sebeplerle karar bozulmalıdır. ...harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden... Yerel mahkeme kararının ıslahla ilgili kısmının...

...istinaden idaresince yapılan başvuru ile Kurulumuz kararı talep edilmektedir. ...elektrik branşman hattı Tedaş’ın göstereceği yere yüklenici tarafından bağlanacaktır.” hükümlerinin... ...anlaşmazlığın ortadan kalktığı ve Kurulumuzca karar verilmesine konu edilemeyeceği değerlendirilmiştir... ...tespit edildiği, eksiklik listesinin; “5-Enerji olmadığı için test edilemeyen tüm elektrik...

...günlük süre içinde tamamlanmasının mümkün olmadığına, uyarılara rağmen yüklenicinin... Kararın belirtilen sebeplerle bozulması uygun görülmüştür. ...harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden... ...kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

...hakediş tutarının yüklenici firmaya ödenmeyerek dava sonuçlanıncaya kadar emanete alınmasına... Davanın reddine karar gerektiğini savunmuştur. ...işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, SSK'... ...harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden...

Mahkeme Kararı: Ankara 14. ...faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine hükmedilmiştir. Özel Daire Bozma Kararı: Yerel Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına... sayılı kararı ile; “…

...görüşüyle bağlı kalınarak istemin reddi doğru olmadığından karar bozulmalıdır. ...duruşmasında vekille temsil olunan davacıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 625,90... ...birlikte kesilen bu nakdi teminatın iade edileceği kararlaştırılmıştır. ...eksik olduğunu savunduğu işlerin hakedişlerde yer aldığı ve davalı tarafından da hakedişin...

... başvurusu üzerine verilen önceki Temyiz Kurulu Kararımızda ise; “100 sayılı (Asıl) İlamda yüklenicinin ... giderilmesinde görev alanların sorumlu tutulmasının yerinde olmadığı” belirtilerek kamu zararının, imalat kusurlarının ... nedeniyle söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine rağmen zamanında tedbir alınmadığı için ...

... başvurusu üzerine verilen önceki Temyiz Kurulu Kararımızda ise; “100 sayılı (Asıl) İlamda yüklenicinin ... giderilmesinde görev alanların sorumlu tutulmasının yerinde olmadığı” belirtilerek kamu zararının, imalat kusurlarının ... nedeniyle söz konusu işte süre uzatımı da verilmesine rağmen zamanında tedbir alınmadığı için ...