...Mahkemesi'nce verilen kararda; 03/11/2011 tarihinde davacı firmanın sorumluluğunda ve idaresinde gerçekleştirilen kırıcıyı devreye alma çalışmaları sonucu kırıcının... ...dışı kalması ve verilen sürelere rağmen arızanın giderilmemesi nedeniyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26.

...4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 05/03/2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 13/04/2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... ...olduğu, iki projede de aynı sorun olmasına rağmen (mimari proje-mekanik proje uyumsuzluğu), idaresince imalatların fazla olduğu projelerin tercih edildiği, kümes inşaatında mekanik...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Kesin teminat” başlıklı 12 nci maddesinde: “(

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Alt Yükleniciler başlıklı 15'inci maddesi...

...gerektirir şekilde sonlandırılmamasına rağmen kıdem tazminatı ödendiği, bu nedenle kamu zararına sebep olunduğu belirtilmiştir.

belediye başkanı , kamu zararı , sorumluluk , süre uzatım komisyonu , süre uzatımı

olarak hesaba dahil edildiği; kamu zararı hesaplanırken en fazla Kasım ayında karkas et fiyatı … TL/kg.

b) Kamu idaresi çalışanlarının, kamu idaresinin hizmetlerinden yararlananların, kamu idaresinin faaliyet alanı ve hizmetleri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu idareleri ile diğer paydaşların katılımları sağlanır ve katkıları alınır.