...değişikliği yapılması sebebiyle proje değişikliğine dayalı iş artışı ve eksilişi hesaplarının yapılması sırasında yeni... ...kullanıldığı, bu konuda tarafların imzaladıkları analizlerin (malzeme, işçilik rayiç numaraları ve miktarlarının) aynı olduğu...

...hâlinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. ...işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği işin süreklilik...

...olmaları gerektiğini, bu hususla alakalı olarak davalı idareye işçilik ile ilgili   fiyat farkı nın hakedişlere yansıtılmasına... Kural olarak davacı sözleşmenin bu hükmü karşısında asgari ücret artışı adı altında talepte bulunamaz.

...müvekkili aleyhine açılan toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçilik alacakları ile ilgili davaların işçiler lehine sonuçlandığını... ...hâlinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir.

...analiz girdileri (malzemeleri) ile kalan analiz girdilerinin (işçilik ve/veya malzeme) teklif fiyat içerisindeki bedelinin... ...içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye...

maddesine göre meydana gelebilecek iş artışı veya eksilişlerinin işin bedelini etkilememesi gerektiği... ...yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.

...çeşit malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, her türlü işçilik, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma... Yapım” işinde; iş artışı kapsamında yaptırılan çeşitli demir işleri için...

...kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası...   Katsayı Endeks   a1 (Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranı)  

...nedeniyle süre uzatımı verildiği, bunlardan Covid-19 ve iş artışı için verilen ilave sürelerin mücbir sebepten dolayı... ...yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder.