...anlaşıldığından, sözleşmedeki taahhüdünü mücbir sebep bulunmaksızın yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden olan davacı şirket... Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir. ...2013 olarak belirlendiği, davacıya 19/03/2012 tarihinde yer tesliminin yapılarak aynı gün işe başlanıldığı, yüklenicinin...

... yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve ... olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ... engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu ...

... tarihli noter ihtarnamesi ile 10 gün içinde eksik kalan ürünün teslimi istenilmiş ise de, verilen süre içerisinde davacı şirket ... teslim edilmediği görülmekte olup, bu hâliyle taahhüdünü yerine getirmemesi yasak fiil ve davranış olduğundan, davacının bir ... ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır ...

...ilişkin kısımlarının iptali isteminin reddi açısından, teslimini taahhüt ettiği ihale konusu malzemelerin ilk teslim... ...bendinde sayılan ve istekliye ait olması gereken lisans belgesi yerine bayisi olduğu şirkete ait lisans belgesi ile ihaleye... Davacı tarafından savunma verilmemiştir. DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

... sırasında kayıtlı malzemenin verilen süre içerisinde tesliminin, Amerika Birleşik Devletleri menşeli üretici firmanın Covid ... firma … yazısında da talep edilen entegre devrelerine ilişkin üretim tesislerinin pandemi nedeniyle devre dışı kaldığı ve ... meydana gelmediği, sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan durumu ortadan kaldırmaya davacının gücünün ...