iş programı, yapım işleri veya hizmet alımları için belirlenen işlerin ve ödemelerin aylara göre dağılımını gösteren bir belgedir. Bu program, ihale sürecinde önemli bir rol oynar ve yüklenicinin işi tamamlaması için yol…
Devamı iş programı - Arama Sonuçları
...Hizmet İşleri Genel Şartnamesi (HİGŞ) hükümlerine göre, eğer yapılan iş miktarının iş programının gerisinde kaldığı ve kalan sürede işin fiilen bitirilmesinin fen ve sanat kuralları çerçevesinde mümkün olmadığı hallerde, idare sözleşmede yer alan iş bitim tarihini beklemeden, Madde 20/a’ya göre fesih yoluna gidebilir.
HD 2020/2914 Sayılı Karar) Olayın Özeti ve Uyuşmazlık Davacı iş sahibi (vakıf), yüklenicinin inşaatı sözleşmeye ve iş programına uygun olarak ilerletmediğini ve işi geciktirdiğini belirterek sözleşmenin feshini ve yaptığı fazla ödemeler ile gecikme cezasının tahsilini talep etmiştir.
Paralel Yargı Süreçleri ve Çelişen Kararlar İdari Yargı (Yasaklama Davası): İdare Mahkemesi ve BİM: Yüklenicinin iş programının %60 gerisinde kaldığı, 10 günlük ihtara rağmen işi tamamlamadığı ve idarenin fesihte haklı olduğu gerekçesiyle yasaklama işlemini hukuka uygun bulmuş ve davayı reddetmiştir.
Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz” hükmü yer almaktadır. ” hükümlerine yer verilmiştir. Yüklenici ile İdare arasında imzalanan Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı başlıklı 10 uncu maddesinde; malın ...
Eurovent Sertifikası, aşağıda yazılı sertifikasyon programına uygun olmalıdır. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
İhalelerin, yatırım programında tek bir iş olarak öngörülmesine rağmen, eşik değerlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünmesinin bu hükme aykırılık teşkil ettiği kabul edilmiştir.
Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
Sınır değer hesaplanmasında idarelerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “Yapım işlerinde sınır değer hesaplama aracı” programına Kurumun (www.kik.gov.tr) internet sayfasından erişilebilir.
...ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk, iş programı ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını incelemede Çevre ve Şehircilik...
Fiyat Farkı Ödemesi: Bulunan bu baz fiyat üzerinden, imalatın iş programına göre fiilen yapıldığı (veya ihzarat olarak ödendiği) ayların (örn: Kasım 2016, Eylül 2017) Pn katsayıları kullanılarak fiyat farkı hesaplanır ve ödenir.