...projede veya mahal listesinde yer almayıp, iş artışı yapılmak suretiyle imalata giren iş... ...tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece... TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ...

...nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek... ...işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için... ...Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine...

...oranını aştığından, ilgili mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine dair Kurulumuz görüşü... ...sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa...

iş artışı , mahal listesi , uygulama projesi TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

Bu kapsamda iş deneyimine konu ihalede Meras Gıda İnşaat Taş. ...onaylamadığını bildireceği, alt yükleniciler, idarenin onayından sonra işe başlayabileceği, aksi halde... ...yüklenici ile sözleşme yapması ve bunun bir örneğinin idareye verilmesi gerektiği kuralına...

...yapı denetim görevlilerinin imzası ile idare onayı olmadığı, Görülmektedir. ...süre uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici ile idare arasında... ...sürenin, işin durdurulduğu süre ve/veya iş artışına karşılık verilen süre hariç, sözleşmesinde...

...işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir. hükmüne... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … ...idareye sunulmasının zorunlu olduğu, idarenin onayı alınmaksızın alt yüklenici çalıştırılması...

...saha tespitleri ve ölçümleri yapılarak iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği, ... ...bedeline dahil olduğu, idarenin talebi veya onayı alınmadan yapılan kaya dolgu yapılması... ...İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında...

...tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle; iş artışına konu imalatların toplam bedelinin... İşin tamamı ifadesinden ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır. ...tespit edilerek düzenlenen tutanak idarenin onayına sunulur ve otuz gün zarfında idarece...