Oysa iş eksiliş ve artışına ait tüm hesaplamaların, yapım işinde fiyat farkı ödenmesi nedeniyle, … ...10.11.2022 tarih ve 10875 sayılı kararı) İş eksiliş ve artışına ait hesaplamaların, yapım işinde fiyat farkı ödenmesi...

...maddesine göre fiyat farkı verilmesi gerektiğine, 3) İş artışı nedeniyle veya 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı

anahtar teslim götürü bedel , iş artışı , statik proje , teknik şartname , zemin etüdü , zemin yapısı Söz konusu iş, .. İnşaat Yüksek Müh.)’dan müştereken ve müteselsilen tazminine karar verilmiştir.

...verildiği, yüklenicinin iş artışı yapılan imalatlar ile açık ve kapalı tenis kortları zemin betonunun şartnamesinde belirtilen nem oranı temininde geçen süreler için sözleşmesine göre işin bitim tarihinden sonra 20/12/2021 tarihli dilekçesinde süre uzatımı talep ettiği, idaresince ilâve bir süre verilmediği ve işin bitim tarihinin 30/11/2021...

...tarihinden sonra açıklanan %21,56 oranındaki asgari ücret artışının öngörülemez nitelikte olduğundan bahisle mücbir... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … sayılı davalı idare işleminin iptali istenilmiştir.