...İnşaatı yapım işine ait sözleşmenin 9.2 maddesine göre değil … Valiliği Meteoroloji... Yapım İşleri Genel Şartnamesi 29’uncu maddenin 3’üncü fıkrasının... ...olmadığı günler 01.01-15.03 tarihleri arasındaki 73 gündür.” hükmü yer aldığından, Yükleniciye...

2577 sayılı Kanun'un 50. 039;'4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. maddesinin 3. maddesi, 4735 sayılı Kanun'un 20. maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü... ...üzere idareye teslim edeceği belirtilmiş, aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında;... (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı...

...yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55... ...nedenle davalı yükleniciye sözleşmenin 10.2.1 maddesi uyarınca 1.368.322,55 TL gecikme cezası... Şartnamenin 41.

...4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek, 07.01.2010 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel... Uygulama esasları ” başlıklı 7 nci maddesinin (h) fıkrasında; “ İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin uygulanması...

“Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesi (2) nci fıkrasında; “… ...ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.” “ İş programı ve ödenek dilimi” başlıklı 7 nci maddesinin (1) inci fıkrasında; “(

...edilirken Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında belirtilen... ...ile puantaj tutulduğunu, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesi uyarınca Çevre...

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Ankara 7. 17. maddesinin (j) fıkrasına 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Kanun’un 11. 27. ...başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olarak gösterilmiştir... 7. No: 2013/817, 19/12/2013, §

...birim fiyatın, söz konusu şartnamenin 22’nci maddesinin 2/a bendi ile 3/ç bendi hükümlerine... Tülde 165,77 TL/m gibi bir emniyet payı tutarının eklendiği görülmüştür. İşe ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin...

Mülga: 12/7/2013-6495/24 md.) Kamyonet : ( ...ilişkin hizmet alım ihalesine ilişkin Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinde; tüm araçların... aynı maddenin dördüncü fıkrası; “( Minibüs: (Mülga: 12/7/2013-6495/24 md.)…