Yükleniciler İçin: Düşük fiyat verdiğiniz kalemlerde iş artışı olursa, idarenin de o düşük fiyatı emsal alacağını bilin.
idarenin hatası - Arama Sonuçları
Ancak, iş sahibi idarenin proje kapsamında yaptığı revizyon ve değişiklikler nedeniyle işin süresi 329 gün uzamıştır.
...zorunluluklarının bulunması nedeniyle hatalı kazı işlerinin üzerine boru döşenmesine davalı idarenin zımnen muvafakat ettiğini kabul ederek çalışmalara başladıklarını, ilerleyen...
İkmal işinin bu niteliği taşımadığı, dolayısıyla sunulan iş deneyim belgesinin, idarenin belirlediği benzer iş tanımına uymadığına hükmetmiştir.
Bu nedenle idarenin yer tesliminde gecikmesi ayrıca bir süre uzatım kararı vermeyi gerektirmemektedir.
...bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun...
...hesaplandığı” yönündeki iddiasına yer verildiği, anılan başvurunun ihaleyi yapan idarenin kayıtlarına bir sonraki iş günü olan 23/12/2022 tarihinde, saat 09.00'da...
...imalâtları ve otomasyon sisteminin de tamamlanarak teslim edildiğini, anılan imalâtların idarenin yazılı ve sözlü talimatları, onay yazıları, imalât öncesi ve sonrası kabul...
Yüksek Mahkeme, idarenin hukuka aykırı işleminin sonuçlarının kişilere bu şekilde yükletilmesinin, kamu...