Madde 7.1: Fiyat farkı uygulanabilmesi için sözleşmede belirtilmiş olması gerekir. Madde 8: Sözleşmede fiyat farkı öngörülmemişse, ancak mücbir sebep veya idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi halinde fark hesaplanır.
idareden kaynaklanan nedenler - Arama Sonuçları
… Devamı
Yüksek Mahkeme'ye göre: İdarenin Kusuru Sabittir: Gerekli izin, proje ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmadan işin ihale edilmesi, işin aksamasında idareden kaynaklanan nedenlerin bulunduğunu açıkça göstermektedir.
Hizmet ve yapım işleri için geçerli olan fiyat farkı esaslarına göre, idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri için fiyat farkı hesaplanır.
...şirket tarafından yüklenilen yapım işi için gerekli izin, proje ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmaksızın söz konusu iş ihale edildiğinden, işin aksamasında idareden kaynaklanan nedenlerin bulunduğu, öte yandan işin sözleşmede öngörülenden çok daha uzun sürelere ulaşması neticesinde firmanın asgari düzeyde makine, ekipman ve işçilik...
… (4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için uzatılan...
Ancak, idareden kaynaklanan çeşitli nedenlerle (ruhsat alımındaki gecikme, Anıtlar Kurulu onayının uzaması, hakediş ödemelerindeki gecikme, iş artışı vb.) işin süresi idare tarafından toplam 538 gün uzatılmıştır.
...başlıklı 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için uzatılan...
...idarenin izni olmadan herhangi bir kullanım hakkının bulunmadığının düzenlendiği de dikkate alındığında yüklenicinin herhangi bir kusuru bulunmaksızın sadece idareden kaynaklanan nedenlerle araçların hizmet verememesi hallerinde hakediş ödenmeyeceğine yönelik yapılan düzenlemenin 4735 sayılı Kanun’da hüküm altına alınan kamu sözleşmelerinin...
Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı (50912) Olayın Özeti: Bir asfalt kaplama işinde, idareden kaynaklanan nedenlerle yükleniciye 85 gün süre uzatımı verilmiştir.
Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.”