...her bir partide 50.000 adet olmak üzere toplam 450.000 adet malın teslimi öngörülmesine ve numuneler üzerinde davalı... ...davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde idareye sözleşmeyi feshetme hakkı tanınmıştır.

...talep edildiği ifade edildikten sonra; sözleşmelerin, hem idareleri hem de yüklenicileri bağlayan uyulması zorunlu anlaşmalar... ...uygulama ayı kavramından; işin gerçekleştiği ayın yani malın alındığına ilişkin faturanın düzenlendiği ayın...

...mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi...

maddesinde yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim... ...sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği takdirde idare tarafından en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak...

...30.06.2018 olarak belirtildiği ve söz konusu malzemelerin idareye zamanında (27.06.2018 tarihinde) teslim edilmesi nedeniyle... ...sebep olunması ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı...

...30.06.2018 olarak belirtildiği ve söz konusu malzemelerin idareye zamanında (27.06.2018 tarihinde) teslim edilmesi nedeniyle... ...sebep olunması ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı...

...Taraflarınca ihale sunulan fiyat teklifinin hatalı olduğu, idareye sundukları aşırı düşük teklif açıklamasının... ...temininde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen malın özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar...

...belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik... f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin...

...sayılı Kanun’un 51’inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ve ilgili malın ihale tarihinden...