Dolayısıyla, sözleşme süresini aşan bir yüklenici için gecikme cezası, işin kabul komisyonu tarafından bittiğinin tespit edildiği bu tarihe kadar işlemeye devam eder. Cezalı Çalışma Süresi , Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , gecikme cezası , İşin Bitirildiği Tarih , yapım işleri genel şartnamesi
gecikme cezası - Arama Sonuçları
… Devamı
Bu hatalı hesaplama sonucu, işin 121 gün geç bitmesine rağmen gecikme cezası kesilmemiştir. Sorumlunun Savunması: Kararda İmzam Yok, Sadece Hakedişi İmzaladım Sayıştay Dairesi, bu 121 günlük kesilmeyen gecikme cezası nedeniyle kamu zararına hükmetmiştir.
Geçici kabul itibar tarihinin doğru belirlenmesi gecikme cezası uygulaması ve teminat süresi bakımından önem taşımaktadır. Geçici kabul itibar tarihi gecikme cezası ve teminat süresinin tespiti açısından önemlidir.
Diğer taraftan Vergi Usul Kanununa göre vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde; ziyaa uğratılan vergi için vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi de hesaplanarak müeyyide uygulanması gerekmektedir.
Denetim Raporu: Süre Uzatımı Yersiz, Gecikme Cezası Kesilmeliydi Denetim raporunda, bu süre uzatımının yersiz olduğu iddia edilmiştir. İddiaya göre, bu süre uzatımı verilmeseydi iş zamanında bitmeyecek ve idarenin yükleniciden gecikme cezası kesmesi gerekecekti.
Bir mal alımı işinde hatalı gecikme cezası hesaplanması sonucu oluşan kamu zararı, Sayıştay ilamı ile sorumlu kamu görevlilerine (harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi) tazmin hükmü olarak yansıtılmıştır.
İdare, işin geç bittiği gerekçesiyle yüklenicinin hakedişlerinden 44 günlük gecikme cezası kesmiştir. Bir yapım işini üstlenen iş ortaklığının (adi ortaklık) idare aleyhine açtığı gecikme cezası iadesi davası, Yargıtay'dan usul hatası nedeniyle döndü.
maddesinde, İşin veya kısmi kabul öngörülen hâllerde iş kısımlarının, sözleşmede belirlenen bitim tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hâle getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.
Teknik personel bildirimi ve belgeleri süresinde verilmediği takdirde her bir gecikme günü için günlük gecikme cezasının ½’si tutarında ceza kesilir. gecikme cezası , inşaat teknikeri , teknik personel , teknik personel bildirimi , teknik personel cezası
A.Ş.’nin yükleniminde bulunan … Malzeme Alım İşi’nde; malzemeler zamanında teslim edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması sonucu kamu zararına sebep olunması ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı …’uncu maddesinin, …








