...süresini bittiği ve cezalı çalışıldığı belirtilerek, işin hızlandırılmak suretiyle geçici kabule hazır hale getirilmesi hususunun yükleniciye bildirildiği, İdaresinin 22... Yine YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü ve altıncı fıkrasında; “(

...yazısına istinaden idare tarafından istenilen belgelerin İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesindeki belgelerin sunuluş şekline uygun olarak belgelerin asıllarının sunulmaması... ...ortaklık oranlarına, yöneticilere ait bilgiler, işletme kayıt belgesine, elektronik geçici teminata, EKAP’a kayıtlı olan iş deneyim belgeleri ile bilanço ve gelir tablolarına...

...yapılan kaya dolgu yapılması ve bitkisel toprak temin ve serilmesi ilgili imalatlarının, geçici kabul işleminden sonra iş artışı kapsamında ödeme yapılıp yapılamayacağı... İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “ Sözleşme ve eklerine uymayan işler” başlıklı 23 üncü maddesinde; (

...bulunacak menfi zarara, fazla ödeme, gecikme cezası, güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup edilerek bulunacak miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken... maddesi gereğince uygulamada kaçırılan fırsat diye adlandırılan menfi zararını da talep etmesi mümkündür.

Davalı vekili işin ayıplı ifa edildiğini, geçici kabulün yapılamadığını, anahtar teslimi götürü bedel ile verilen işte davacıya... Davacının sadece feshin iptâlini istemekte HMK 114/1-h maddesine göre hukuki yararı bulunmadığından, davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi...