...982 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen... geçici teminat , ihale dışı , teklif geçerlik süresi İdare Mahkemesinin 19.09.2023 tarihli ve E:2023/1547, K:2023/1667 sayılı kararında “ …
geçici 4 madde - Arama Sonuçları
… Devamı
...gerekçesiyle, isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmış ve geçici teminatını gelir kaydetmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim (SGK) borcu bulunmamak, temel bir yeterlik kuralıdır.
Sonuç olarak HİGŞ’nin 42/a maddesinde yer alan ve geçici hakedişlere itiraz prosedürünü düzenleyen ilgili hükmün iptal edilmesinin, iptal kararından önce taraflarca imzalanmış olan sözleşme ve dolayısıyla eldeki davaya etkisi bulunmamaktadır.
maddesi gösterilmiştir. quot;öngörülemeyen bir durum**dur (YİGŞ 12/4). 24) kapsamında ödemesi hukuka uygundur. madde , zemin iyileştirmesi , zemin sorumluluğu
...gerekçesiyle imalatları durdurmuş ve projeleri yaklaşık 4 ay sonra onaylamıştır. maddesi kapsamında değerlendirmiştir.
Bu çerçevede işin süre uzatımı dahil bitirilmesi gereken 30.04.2021 tarihi ile geçici kabul itibar tarihi olarak kabul edilmesi gereken fiili bitirme tarihi olan 28.05.2021 arasındaki 28 günlük süre için işe ait Sözleşme’nin 25’inci maddesinde belirtilen gecikme cezasının Yükleniciye uygulanması gerekmektedir.
İşe ait sözleşmenin 25.2 nci maddesiyle; yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde... Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik tarafından imzalanan 04.07.2013 tarihli raporda; “(
Ana Yüklenicinin Cezai Şart Talebi: Geçici Kabulden Sonra Gönderilen İhtar Neden Geçersiz Sayıldı? Kararın İlgili Kısmı 24.09.2013 tarihli taraflar arasındaki sözleşmenin 6. maddesi, cezai şartın nasıl uygulanacağını açıkça belirtmiştir.
Emniyet tedbirleri , geçici trafik işaretlemesi , sözleşme bedeli , teklif bedel , yüklenici teklifi Söz konusu işe ait Sözleşmenin “Trafiğe Geçit Temini, İşaretler ve Bariyerler” başlıklı …’uncu maddesinde; “…
...güvencesini sağlamak amacıyla çeşitli teminatlar alınır: Geçici Teminat, Kesin Teminat, Ek Kesin Teminat. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreci detaylı olarak düzenlemektedir.







