Dava eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, yüklenicinin temerrüdü sonucu sözleşmenin feshi nedeniyle uğranılan menfi zarar, cezai şart alacağı, teminat güncelleme...
geçersiz sözleşme - Arama Sonuçları
İhaleyi kazanan yükleniciden, sözleşme imzalanmadan hemen önce alınan kesin teminat, bir nevi performans garantisidir.
maddesinin (e) bendi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21.
Sözleşmeye göre iş bitimi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine denk gelen işte süre uzatımı.
İşe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “
Giriş Eser sözleşmelerinden, özellikle de kamu ihalelerine konu olan karmaşık yapım işlerinden ve...
Üzerine ihale yapılan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi işlemlerinin mevzuatta belirlenen şekil ve süre şartlarına uygun yapılması, 2.12.
...zamanında almaması olduğunu, bu izinler olmadan imalata devam edemediğini belirterek feshin geçersizliğinin tespitini ve teminat mektubunun iadesini istemiştir. Oysa idarelerin de sözleşmesel yükümlülükleri vardır ve bu yükümlülükleri yerine getirmemesi, feshin hukuki sonuçlarını tamamen değiştirebilir.
İş Fiilen Kullanımda, Eksik İş İddiası Geçersiz Mahkemenin yaptırdığı bilirkişi incelemesi, idarenin eksik dediği işlerin... Bu durum, işi fiilen kullanmaya başlayan iş sahibinin, sözleşmesel bir hakkı (kabul yapma yetkisi) yüklenici aleyhine kullanması sorununu doğurur.
Tarafların itirazlarını dikkate almayan, bu itirazları çürütmeyen veya neden geçersiz olduğunu açıklamayan bir rapor, eksiktir ve hükme esas alınamaz. bakiye iş bedeli , bilirkişi raporu , denetime elverişli rapor , eser sözleşmesi , harçtan muafiyet , kesin hakediş , teknik itiraz , üniversite , Yargıtay 15.
İLGİLİ MEVZUAT: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun İdarenin sözleşmeyi feshetmesi başlıklı 20.