geç ödeme - Arama Sonuçları
Analizin Sonucu Anlaşma Sizi Kurtarmaz: İdarenin yükleniciyle helalleşmesi (ibralaşması), geçmişte yapılan hatalı ödemelerin Sayıştay tarafından tazmin edilmesini engellemez.
İdare, işin geç bittiği gerekçesiyle yüklenicinin hakedişlerinden 44 günlük gecikme cezası kesmiştir. İdare, daha sonra yaptığı incelemede gecikmenin kendi hakediş ödemelerindeki gecikmeden kaynaklandığını tespit etmiş ve 44 günlük cezanın iadesine...
maddesince ara hakedişlerde yapılan ödemeler geçici nitelikte olup kazanılmış hak oluşturmaz.
Daha sonra 39 uncu maddede açıklanan geçici hakediş ödeme usulleri çerçevesinde, hakedişe yapılan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar yükleniciye veya vekiline ödenir.
Bankanın İtirazlarının Mahkemece Değerlendirilmesi Mahkeme, bankanın ödeme yapmaktan kaçınmak için ileri sürdüğü gerekçeleri yerinde bulmamıştır.
Yüklenicinin görüş ve talebi; 10/02/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağında özetle; işin yürütülmesi sırasında düzenlenen geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebi ile idaresince verilen 90 ve 120 gün süre uzatımına istinaden taraflarınca hazırlanan revize iş programlarının aylık ve yıllık...
...bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi sonucu oluşan kamu zararı tutarı... Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 482 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
...Yönetmeliği Madde 47 uyarınca faturalara ek olarak sözleşme ve damga vergisi ödeme belgesi sunulmasının da zorunlu olduğunu belirtti. Sadece fatura sunulmasının yeterli olmadığı gerekçesiyle KİK, firmanın iş deneyimini geçersiz saydı ve düzeltici işlem kararı verdi.
İdare, bu rapora dayanarak yükleniciye ödemesini yapar. Teslim anında tutulan bir tutanak veya somut delil olmamasının, sonradan verilen soyut ifadelere dayalı işlemi geçersiz kılacağına hükmetti.