...İhale Kurulunun 04.10.2023 tarih ve 2023/UH.I-1290 nolu kararı) İdare demirbaşlarının... ...hizmetini kapsayan tüm alanları, ihale süresince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi... düzenlemesi,   Hizmet süresince bu malzemeler 15 günlük olarak mutfak kontrol komisyonu... ...mülkiyetindeki taşınır veya taşınmaz mallara, kamusal kullanıma tahsis... ” düzenlemesi yer almaktadır.

yüklenimindeki …TL sözleşme bedelli “.. ...devamı süresince vekaleten baktığı 5 günlük dönemde sadece bir harcama belgesine... ...sonucu oluşan …TL kamu zararının tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir... ...üzerine Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.03.2019 tarih ve 45825 sayılı Kararı ile... ...sorumlu tutulanlar tarafından ise; alım sürecinde şartname hükümlerinin yerine...

...2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararın, iptali... ...sözleşme imzalanması için öngörülen 10 günlük sürenin 22/07/2013 tarihinde... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. 5.2.2020, E. 2014/3439 K. ...yatırdığı görüldüğünden, kanuni süre içerisinde sözleşme imzalama...

...tarihinin 21/03/2022 olarak belirlendiği, yüklenicinin ise verilen 144 günlük süreye havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan günleri de eklenerek yeni iş bitim tarihinin 06/07/2022 olarak belirlenmesi gerektiği, anlaşmazlığın da bu noktada ortaya çıktığı yazısı ve ekinde görülmektedir.

Önceki (17.04.2019 tarihli ve 46123 tutanak sayılı... ...tarihi itibarıyla bitmesi gerekirken, 101 günlük süre uzatımı ile 10.06.2012... Yüklenicinin icraya itirazı üzerine … 2. ...geçici kabulünün yapıldığı, teminat süresinin sözleşmenin 21. maddesi), tazmin hükmü verilen konuyla ilgili süreçte; -

En. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle... sözleşmeye davet , teklif geçerlik süresi En. En. a) İhale kayıt numarası: 2020/635187 b) İhale usulü: Açık ihale. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir.

İdareniz tarafından 4734 ve 4735 sayılı... ...tarihinin tespit edileceği hakkında ilgi yazınızla Kurulumuz görüşünün bildirilmesi... ...ve belgeler Bakanlığımıza 14/09/2018 tarihinde intikal etmiştir. ...tarihinin belirleneceği, ancak yüklenici bu sürenin çalışmaya uygun olmayan dönem...

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı... ...kabulün yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını... ...039;nin 41-(5-b) maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai... bent uyarınca davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 3. Hukuk Dairesinin 09.11.2017 tarih ve 2016/1074 E., 2017/2926 K.

Belediyesi'nin yazısı ile davacı şirketin sözleşmeye davet edildiği, davacı şirketin aynı tarihli yazısı ile 60 günlük teklif süresinin dolduğu, bu nedenle sözleşme yapılmayacağının beyan edildiği, bunun üzerine 17/11/2011 tarihinde tebliğ edilen 14/11/2011 tarihli ...

...uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler... 1) Süreler; … c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, … yönlerinden sırasıyla incelenir. ...tarihinde gerçekleştirildiği, 20.02.2024 tarihli ilk ihale komisyonu kararında...