... nedenle davalı yükleniciye sözleşmenin 10.2.1 maddesi uyarınca 1.368.322,55 TL ... giderilmesi için geçen 155 günlük süre üzerinden sözleşmede belirlenen günlük gecikme cezasının ¼ oranında 151 ... yükleniciye hakedişlerde 45.044,72 TL fazla ödeme yapıldığını, davalı yüklenicinin ... 1.185.233,70 TL’den ödemesi gereken bu bedeller mahsup edildiğinde 1.932 ...

...05/01/2022 tarihli ve 156438 sayılı yazısı ile eklerinden özetle; adı geçen... ...belirtildiği, bu sebeple “Taşıyıcılı %1000 Elastik SPS Modifiyeli Bitüm Esaslı... ...yazısı ve eklerinden, anlaşmazlığın iş sürecinde temel su yalıtımı imalatında... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. Aynı şartnamenin “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinde; “… (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, … ...bakımından) süre uzatımı verilen 10/12/2020 tarihi ile 25/01/2021 tarihleri...

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; … İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle... ...sözleşmede;  sözleşmede yazılı süre esas alınarak o dönemde yapılan... ...katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde   “

Öte yandan, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak ... ...davacı şirket üzerinde kalarak 01/11/2010 tarihinde sözleşmenin imzalandığı... ...Takım Tadilat ve Dekorasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı işi... ihtar , ihtarlı süre , sözleşmenin feshi