Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra talep edilen konuların inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...kusurların tespit edildiği, bu kusurlara karşın nefaset kesintisi yapıldığı, geçici kabul eksiklerinin tamamlanma sürecinde, yüklenici tarafından cam korkulukların üzerine “U...

...işin mevzuatta öngörülen 10 günlük süre geçtikten sonra yapılan muayenesi sonucunda da eksikliklerinin giderilmediği sabit olmakla davacı şirketin, taahhüdünü ihale dokümanı...

2023/240) Sözleşme uyarınca ödemenin yapılmaması durumunun eksik veya kısmi mal teslimi yoluna gidilmesine  gerekçe olarak sunulamayacağı.

Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek süre uzatımı verilmesi ve bu sürede eksik harcanan ödeneğinin 2022 yılına aktarılması gerektiği değerlendirilmektedir. ...

...üzerine 09/03/2011 tarihli denetim raporunun düzenlendiği, bu raporda, bazı malzemelerin eksik olduğu, sanayi tipi kıyma makinesinin ve ikili fritözün çalışmadığı, Teknik...