...yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5'i ödenir. şeklindeki düzenlemeye istinaden 86.877,55-TL alacağa istinaden davalı aleyhine Bursa 17.
ek fiyat farkı - Arama Sonuçları
… Devamı
Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” denilmiş, aynı hüküm sözleşmenin 29’uncu maddesinde de yer almıştır.
Temyiz Sebepleri Davalı idare vekili temyiz dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığı, … Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, …
Belirlenen bu yeni birim fiyat, uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek iş kaleminin (Değişik ibare: 24.02.2022-31760 R.G./3. Aksi takdirde, yeni iş kalemi tutarı hakediş tutarına eklenecek ve böylece ihale tarihi esas alınarak fiyat farkı hesaplanacağından, yeni iş kalemi için mükerrer fiyat farkı ödenmiş olacaktır.
Personel İstihdamı ve Fiyat Farkına İlişkin Aykırılıklar: İhale kapsamında kiralanacak Asfalt Distribitörünün, yüklenici tarafından temin edilecek bir arka operatör ile birlikte çalıştırılacağı düzenlenmiştir.
...şeklindeki düzenlemeye nazaran ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için anlaşma yapılmasıyla suçun tamamlandığı... Sanıklardan birinin (Gencay Ketzö) teklifi, aşırı düşük olduğu gerekçesiyle idare tarafından reddedilmiştir.
...şeklindeki düzenlemeye nazaran ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için anlaşma yapılmasıyla suçun tamamlandığı... maddesinde çeşitli seçimlik hareketlerle tanımlanmıştır.
Gerekçe Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken fiyat farkı alacağı, haksız kesilen gecikme cezası ve ısı geri kazanım cihazı bedeline ilişkindir.
...yapılacağının öngörüldüğü, dolayısıyla taraflar arasındaki bedel farkının büyük ölçüde buradan kaynaklandığı anlaşılmaktadır... İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin, “ Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde; “(
...temel amacı, ihtiyaçların en uygun şartlarla, zamanında ve rekabetçi bir ortamda karşılanmasıdır. ...gerektiriyorsa, kendi malı olması istenen ekipman, sadece fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.







