Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli dilekçesinden özetle... İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. B) Diğer betonarme imalatların fiilen tamamlanmasını müteakip ünite toplam teklif bedelinin %55’i ödenir.

...oluşan bedeller üzerinden ücretleri ödemeyecekleri belirterek sözleşme bedelinden indirim yapılmak suretiyle bedelin 6... ...artışından kaynaklı olarak sözleşme bedelinin uyarlanması talebinin olabileceği. kamu hukuku sözleşmeleri , kamu ihale sözleşmelerinin uyarlanması , sözleşme bedelinin değiştirilmesi

İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinde; “… Yüklenicinin görüş ve talebi: 20/09/2021, 20/10/2021, 20/12/2021 ve 23/12/2021 tarihli... anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı

...ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; Zemin etüt raporunda zemin klasının %15’inin kaya olarak belirlendiği, ancak fiili durumda arazinin tamamına yakınının kaya olduğu, kırıcı ile kaya kırdığı, dolayısıyla kazı klasının bu duruma göre tespit edilerek kazı bedelinin ödenmesi gerektiği yönündedir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Uygulama projesinde depo (2 Ad.), kurşun levhalarla kaplama (MSB.566/A) iş kaleminin bulunduğu görülmektedir. tabanlar)” şeklinde yer almaktadır. TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit talebine ilişkin olup ilk derece mahkemesince davanın kısmen... 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle HMK 355. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz hükmü düzenlenmiştir.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacağının tahsili talebinden ibarettir. Davacı yüklenici şirket vekili, taraflar arasında ... ...hatalı ve eksik belirlenmesi, gerekse bir kısım işlerin bedelinin ödenmemiş olması sebebiyle yapılan masrafları... yolu üzerindeki ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Uygulama projesi ve detaylarda, bodrum perde dış yüzey... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” ,

Belediye Başkanlığı tarafından ihale edilerek yaptırılmakta olan “.. (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 20.03.2019 tarihli dilekçesinde özetle...