(Bu dönemde önce 26.09-18.10.2018, daha sonra 19.10-15.11.2018 tarihleri arasında 7. hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - Bu doğrultuda gecikme cezası da bir cezaî şarttır. - Yüklenici 52 günlük süre uzatımına rağmen işi tamamlayamamış ve 26.09...

Aksi halde, yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve idare her hangi bir ihtar yapmaksızın... ...taahhütnameye idare tarafından itiraz edilmediği, İşin 30.10.2008 tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, dolayısıyla... ceza , iş deneyim süresi , teknik personel

TL/Gün Ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakkedişten kesilir. ...her bir teknik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.” denilmektedir. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

... görüşmelerin sonlandığı 13/05/2014 aralığı arasında geçen 158 günlük gecikmenin davacıdan kaynaklanmadığı ve davacının bu ... 597.594,92 - 872.249,63) 725.345,29 TL olup bu miktar gecikme cezası kesintisi yerinde olmadığından bu miktar üzerinden davanın ... temerrüde düşürücü ihtarname olmadığından alacağın 10.000,00 TL'sine dava, kalanına ıslah tarihinden itibaren avans ...

...… 8 aylık işin devamı süresince vekaleten baktığı 5 günlük dönemde sadece bir harcama belgesine harcama yetkilis... ...öngörülen fotoğrafçılık sertifikasını aldığına dair 10.06.2021 tarihli belge sunulmuş ise de; ibraz edilen belgelerin... ceza uygulaması , hizmet alımı , teknik şartnameye aykırı personel çalıştırılması

...eksik, ayıplı ve geç ifası nedeniyle giderim bedeli ile cezai şartın tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece davanın... ...göre işin gününde bitirilmemesi halinde kararlaştırılan günlük 500,00 TL tazminat, ifaya ekli ceza niteliğindedir... ...yapılan yargılama sonunda; alınan bilirkişi raporunda saptanan 10.946,55 TL eksik ve ayıplı iş bedeliyle 49.000,00 TL olarak...

...Giderilecek olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası 1/2 (0,0003) x gecikilen gün sayısı... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli

...03.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.03.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince... ...raporunda istenen günlük yemek üretim miktarının idarenin günlük yemek ihtiyacından fazla olmasının Kamu İhale Genel...