KARŞI TARAFIN SAVUNMASI :Davalı idare tarafından,usul ve yasaya uygun olan Mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmuştur. fıkrasında, 25. 14.10.2020, E.

...onay sürecinde gecikilen günler için süre uzatımı verilmesi, İşe ait birim fiyat sözleşme ve eklerinden; Kumlama yapılan D-601 tankında, yüzey tuzluluk oranının ilgili şartnamede belirtilen 20 mg/m 2 değerine ulaşılamadığı, boya üreticisinin önerisi ve idarenin 10/09/2020 tarihli onayı ile 40 mg/m 2 değerine çıkarıldığı, Yüklenicinin...

maddesi uyarınca 10/04/2012 tarih ve 28260 sayılı Resmî Gazete'de ilan edilmesi üzerine bu işlemin iptali ... teknik tespit ve değerlendirmelere dayandırıldığı, anılan bilirkişi raporu sonucu feshedilen sözleşmede, 4735 sayılı Kanun'un 25.

... ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki ( 37 + 000 - 48 + 100 ) Km arasında bulunan orman bölgesinin ilgili bakanlıktan yapılan yazışmalar sonucu tahsis ... getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih komisyonunun hazırlamış olduğu raporla sözleşmenin feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 10/11/2020 tarihli ve 16477474 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 22/11/2018 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre 27/12/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..

... gidildiği, İş artışı ve yeni birim fiyatların tespitine yönelik olarak düzenlenen 10/12/2021 tarihli “Anlaşma Tutanağı” na yüklenicinin “KRH.PRJ.02.DIS.21/0281 Nolu Evrak ... fiyatlara, sözleşme bedeli ile işin idaresince tespit edilen yaklaşık maliyeti arasındaki farktan hareketle bulunan oranda tenzilat uygulanmak istenmesinden kaynakladığı, Anlaşılmaktadır ...

Bu itibarla, davacı tarafından mücbir sebep olarak ileri sürülen olayların 4735 sayılı Kanun'un 10.

...imalatı birim fiyatının 2.055,00 TL/m2 olarak hesaplandığı, Ayrıca, 20/10/2020 – 22/10/2020 tarihleri arasında alt yüklenicilerden alınan demir ve beton malzeme ile işçilikleri dahil baret imalatı için tespit edilen proforma faturaların 2.055,00 TL/m2 fiyatı desteklediği, Yönündedir.

Ayrıca, davalı idare tarafından, ara karara istinaden 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin kalite kontrol raporları dosyaya sunulmuştur.

... imzalandığı, davacı tarafından numunenin 16.10.2008 tarihinde idareye teslim edildiği, 27.10.2008 tarihli muayenede malzemenin teknik şartnameye uygun olmadığının tespit edildiği, ancak ... temsilcisinin hazır bulunmamasına ilişkin bir kayda yer verilmediği; daha sonra davacı tarafından gönderilen muayene ve kabul işlemlerinin mevzuatta belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmesi ...