...sonra kesin kabul süresinin (teminat süresi) ne kadar olduğu hususunda Kurulumuz... ...tarihinden 12 ay sonra, yüklenicinin talep etmesi halinde yapılacağının belirtildiği...

...yasaklanmasına, idare tarafından sözleşmenin feshedilmesine ve davacı tarafından... ...Muayene Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin... ihtarlı süre , Muayene kabul , Sözleşme süresi , yasaklılık

...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâllerine... ...olarak yerine getirilmemesini ifade etmekte olup borcun ifa edileceği gün... maddesine istinaden feshedilmiştir.

mücbir sebep , sözleşmenin feshi , tasfiye , tazminat ...gelen kayıplar nedeniyle işin devam etmesinin tehlike oluşturacağı gerekçesiyle... … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ………

...yapılmadığı, işe başlama ve bitim süresinin 20 gün gecikmeye neden olduğu... sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık Termik Santrali İşletme Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen...

...değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde... ...verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz...

...yüklenici tarafından sözleşme eylemli feshedilip başka bir taşeronla işin... ...alınmaması halinde taşeronun işe devam etmesinin beklenilemeyeceği, sözleşmede...

...idare tarafından belirleneceği ve Yönetmeliklerin eki Tip Şartnamelerde de... tarihinde süresi bitecek olan ... ...yetkilisi olmadığından sözleşmenin feshedilmeyip devamı kararında herhangi...

Öte yandan, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak ... ...ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, (b) Sözleşmenin uygulanması... ...doksan gün olarak tespit edildiği, süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız...

madde hükmü gereği sözleşmenin feshini talep ettiği anlaşılmıştır. ...süre uzatım için başvurduğunu ifade etmesinin mahkemeyi en başından beri... ...2019 tarihinde idareye başvurarak iş süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu...