... ve ek kesin teminatların geri verilmesi” başlıklı 13 ... tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, … ... ...anlaşılması halinde yükleniciye ait olur. ... Kesin teminat mektubu süresinin gerekli tedbirler alınmayarak dolmasından sonra, ihtiyaçtan dolayı yüklenici ... ödenmesinin kamu zararına neden olduğu.

Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale ... Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı ... ... ... olduğu, 15.03.2018 tarihinden sonraki bu dönemde, yapı denetim görevlileri ... verildiği, ancak Süre Uzatımı Olur’unda 30 günlük süre uzatımının çalışılmayan dönemdeki ... gösterilerek verildiği, bunun nedeninin ise “çalışılan dönemde ...

...tarihli yazısı ile 60 günlük teklif süresinin dolduğu, bu nedenle sözleşme yapılmayacağının beyan... ... ...30/12/2011 tarihli Bakan oluru ile davacı şirketin... ... ...işlemleri başlatılmış ise bu işlemlerin geri alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak... ... Teklif geçerlilik süresi dolduktan sonra isteklilerin sözleşme imzalamaya zorlanamayacağı.

... yüklenilen işin, programın gerisinde kaldığı belirtilerek 11 ... olan 11/03/2019 tarihinden sonra, 01/05/2019 tarihinde davacı ... ... ... göre işin bitim süresinden sonraya tekabül eden 13/03/2019 ... nın … tarih ve E… sayılı Olur'u ile 120 gün süre uzatımı uygun görülmüş ve süre uzatım kararı davacı şirkete ... ... ...uygulanmak üzere, idarenin en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen...

...kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında... ... ... devam ettirileceği ve bu süreye ait sigorta giderlerinin idare ... sorumlu olacağı, tasfiye olur tarihinden sonra gerçekleşmiş ise yüklenicinin sorumluluğuna gidilemeyeceği, Netice itibarıyla fiili durumun idaresince ...