...yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine... ...ödenmesi ve süre uzatımı verilmesi, Konularında idaresi ile yüklenici arasında... ...Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda yüklenici...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk... ...nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı, bu durumda... ...kaynaklanmadığı, maddi ve manevi zarara sebep olduğu iddia edilen işlemin hukuka...

...sebebiyette sorumluluk bildirmediği, bu konularda ihtimale dayanan kanaat içerdiği... gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...maddesine uygun bir şekilde mücbir sebep başvurusu yapmamıştır. ...11.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde süre uzatım kararı... - Yüklenici 52 günlük süre uzatımına rağmen işi tamamlayamamış...