Teknik Belgelerin Verilmemesi Süre Uzatımı Nedenidir. ... eser sözleşmesi , gecikme cezası , idarenin kusuru , ifaya ekli cezai şart , ihtirazi kayıt , öncelikli edim , süre uzatımı , teknik belgelerin verilmemesi , Yargıtay Kararı
süre uzatımı verilmemesi - Arama Sonuçları
… Devamı
Covid-19 nedeniyle öğrenci taşıma işini ifa edemeyen yüklenici, mücbir sebep iddiasıyla süre uzatımı verilmemesine ilişkin muarazanın giderilmesi için dava açtı.
Yüklenicinin Açtığı Dava: Muarazanın Meni (Tespit Davası) Yüklenici, bu ret kararı üzerine, süre uzatımı verilmemesi şeklindeki muarazanın (uyuşmazlığın) giderilmesi ve mücbir sebebin kabul edilmesi talebiyle bir dava açmıştır.
Yüklenici sözleşmesine göre iş bitim tarihi olan 04.08.2018 tarihinde işi tamamlayamamış olup, bu tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir. ... ... yapılacak başvurularda gereksiz yazışmalara sebebiyet verilmemesini teminen, yüklenicinin mücbir sebep talebini oluşturan... ... gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın
dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ... 9.2 gereği ayrıca ek süre verilmemesi gerektiğini savunmuştur. ... 29/9 (Süre Uzatımı Hali): Ancak, idareden kaynaklı bir sebeple süre uzatımı verilmesi durumu istisnadır.
dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ... 9.2 gereği ayrıca ek süre verilmemesi gerektiğini savunmuştur. ... 29/9 (Süre Uzatımı Hali): Ancak, idareden kaynaklı bir sebeple süre uzatımı verilmesi durumu istisnadır.
...Yapı Denetim Heyeti olarak bu talebi idareye iletmelerine rağmen idarece yükleniciye süre uzatımı konusunda bir cevap verilmediğini, Yapı Denetim Heyeti olarak yükleniciye bu konuda bir cevap verilmemesi üzerine iş programı gereğince işin yapımını, belediyece sürekli olarak konut alanında oturanların şikayetleri neticesinde uygulanan yasaklarla...
...sürenin sözleşmede havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan günlerini de kapsadığı, ayrıca bu sebeple ek süre verilmemesi gerektiği belirtilmektedir. ... Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmî tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
Mal alımlarında süre uzatımı esasları, genel olarak Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (KİSK) ve ilgili ikincil mevzuat hükümleriyle düzenlenir.
Gün çıkarılarak 28 gün yer teslimindeki gecikmeden bahsedilip, bu sürenin de süre uzatımına ilave edilmesi yerinde değildir. ... Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.