çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 08/03/2022 tarihli dilekçesinde...

...bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan... ...süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

Yüklenicinin görüş ve talebi: 20/09/2021, 20/10/2021, 20/12/2021 ve 23... anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…

maddesi kapsamında 300 günlük ilave süre uzatım talebinde bulunulmuştur. quot;Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları başlıklı 18. ...bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi...

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...belirtilmiş olup, itirazın buna uygun olarak gerekçeleri belirtilip, yüklenicinin idareye... 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

Ayrıca gerek yüklenici tarafından verilen süre uzatım talebine ilişkin ... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

...de, Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim tarihinin 02/11... Yüklenicinin görüş ve talebi; Fiyat farkı hesabında temel endeks olarak... fiyat farkı , güncel endeks , ilk iş bitim tarihi , süre uzatımı , temel endeks

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra talep... ...kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine... Yüklenicinin görüş ve talebi; 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi...

...verilmiş olup, yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine ilişkin olarak ihdas... ...hususta idaresinde tereddüt oluşarak görüş talebinde bulunduğu anlaşılmıştır. ...işleri sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının revize edilmesi...