(Sayıştay Temyiz Kurulunun 19.01.2022 tarih ve 50912 sayılı kararı) Verilen süre uzatımı sonunda işin bitirilmesi gereken tarih havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemine denk gelmiş ve imalatın niteliği itibariyle bu dönem çalışmaya uygun değilse, ilave süre verilmesinde mevzuata aykırılık yoktur.

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare... ...COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli... ...işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına... ...iş süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir.

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...2021 tarihli yazılarından özetle; Bahse konu işin sözleşmesinin “Fiyat farkı ödenmesi... ...olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını... ...kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde...

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz... ...yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle... ...arasında çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği...

...İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici arasında... ...yöntemi ile yağmur suyu borusu döşenmesi işine ait revize projenin hazırlanarak onaylanmak... idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı ...olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını...

anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı ...dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması... ...olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını...  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…

...reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir. ...günlük 500,00 TL tazminat, ifaya ekli ceza niteliğindedir. ...kaplaması işlerinin davalılarca üstlenildiği, işin süresinin 70 iş günü olarak belirlenmesine... ...iş günü olarak belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya ekli ceza vb...

... mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep oluşturacak durumun ... işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir.” Denilmektedir.

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. ...husus, taraflar arasında delil sözleşmesi niteliğinde olduğundan hakimin resen nazara... Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4. 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...görülmediği; Uyuşmazlık konusu ihalede, ihale konusu işin yaklaşık maliyeti 1.787.026.747,90-TL, sınır... ...mevcuttaki Emek-Arabayatağı HRS hattının uzatması niteliğindedir.