Sayıştay'dan Emsal Karar: Tasfiye Başvurusu Sürecinde İşi Durduran Yüklenici Süre Uzatımı Alamaz Kamu ihalelerinde süre uzatımları ve gecikme cezaları, idareler ve yükleniciler arasındaki en temel uyuşmazlık alanlarıdır.
süre uzatımı idare kamu ihale kurumu gecikme - Arama Sonuçları
Kamu ihale sözleşmelerinde idarenin hakediş ödemelerini geciktirmesi, Yüksek Fen Kurulu ve Yargıtay kararlarıyla bir süre uzatım sebebi olarak kabul edilmektedir. ... Analizin Sonucu Hakediş gecikmesi süre uzatımı sebebi olsa da, uzatılacak süre gecikilen gün sayısı kadar değildir.
... taleplerinin kabul edilmesinin idarenin takdirinde bulunduğu, işin ... kullanılan takdir yetkisinin kamu yararına uygun olduğu, tek ... gerçekleşmediği, Şubat 2016 ile cezasız süre uzatımı dâhil işin bitirilmesi gereken ... davacı şirketin kendi kusuruyla gecikme yaşamamış olması durumunda ... ... ...verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı yetkilidir... ... ... mevzuatın incelenmesinden, kamu ihalelerinde kural olarak, ihale konusu işin sözleşmede belirlenen ... birlikte, mücbir sebep veya idarenin kusuru gibi nedenlerle cezasız ... süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte ...
... eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu ... göre 15/03/2018 tarihinde ihale edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na ... yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile ... ... ... sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ... kısmına veya tamamına ait süre uzatılır.”,
... olmayan dönemine denk gelmesi ve ihale kapsamında ağırlıklı iş ... kaplama ve menfez yapım işinde, idareden kaynaklanan sebeplerle (patlayıcı madde kullanım izninin gecikmesi, BOTAŞ ile yazışmaların uzaması) yükleniciye 85 gün süre uzatımı verilmesi kararlaştırılmıştır ... ... ...olmayan dönem , ilave süre , kamu zararı , KGM teknik şartnamesi , sayıştay temyiz kurulu , sözleşme madde 9.4 , süre uzatımı , YİGŞ Madde 29
...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 04/09/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ... ... atıf yapılan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen ... veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde ... uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş ...
... göre 09/12/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ... geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı ... aktarımı konusunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığa ilişkin ... ... ... getirmediğinin anlaşıldığı, idareden kaynaklanan ödenek yetersizliği ... geçici hakediş ödemelerinde gecikme hesap edilerek süre uzatımı verilmesine ve bu sürede eksik harcanan ödeneğinin 2022 ... 2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ...
Kesin teminat mektubu süresini uzatmayan ve SGK borcunu ödeyen idarenin kamu zararından sorumluluğu.
... taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun ... yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcu olmadığının ... işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği ... dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise ... ... 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ihale usullerinin uygulanmasına ... mektuplarının süresinin ihale konusu işin kabul tarihi, garanti ... dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirleneceği ve ... durumunda teminat mektubu süresinin de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılması ... ... ...düşen bir yükleniciden kesin teminat mektubunun süresinin uzatımında fiili imkansızlık olup olmadığının...
Yasal Çerçeve ve Süre Uzatımının Gerekliliği Kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen yapım işleri, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (KİSK) ve Yapım İşleri... ... Ancak, idarenin sebep olduğu süre uzatımını gerektiren gecikmelerde, yüklenicinin yirmi gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartı aranmaz.
Kamu ihale sözleşmelerinde mücbir sebep"... ... 4735 sayılı Kanun Madde 10 , ambulans helikopteri , gecikme cezası , hizmet alımı , idarenin onayı , mücbir sebep , öngörülemezlik , süre uzatımı , tedarikçi hatası , Yargıtay Kararı , yüklenicinin...