...gibi aksini ispat edecek herhangi bir bilirkişi raporu... ...toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden... ...bedeline karşılık yüzdelik üzerinden uzman kişi olarak... ...hükmü verilmesine kadarki sürecin şu şekilde geliştiği... ...tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir. ...öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ...yüklenimindeki … Yapım İşinde gecikme cezasının eksik tahsil edildiği...

...binde biri oranında ceza uygulanır” denilmese de... ...hüküm altına alınan gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle... TL bedelli Sözleşmenin “İşe... ...teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak... ...zararı tutarının bu esas üzerinden hesaplanması gerekmektedir...

...öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde ve... ...tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...tamamlanıncaya kadar gecikme cezası uygulanacağı belirtilerek... ...eden günden başlamak üzere uygulanır. ...süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin... ...nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici... ...alındığında; İdaresince herhangi bir proje değişikliği...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...039;ncı madde hükümleri uygulanır.; & ...her gün için sözleşme bedelinin %0,03 (onbindeüç... D.İş sayılı dosya üzerinden davalı idare aleyhine... ...işin bitirilmesi gereken (cezasız süre dâhil) 02/07... ...olarak kullandığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin... ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna...

...gerekirken, mahkemece 28 gün üzerinden gecikme tazminatına... Bu cezaya, gecikme cezası da denmektedir. ...teslim edilmeyen kısmın bedelinin %2 oranında gecikme... YARGILAMA SÜRECİ Davacı istemi: Davacı... ...sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin... ...oranında gecikme cezası uygulanır.”, ...davalıdan istenildiğini ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını...

...istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği... ...verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez. ...yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini...

...projelerinde enerji alınacak herhangi bir noktanın gösterilmediği... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici... ...yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine...

...nedeniyle uygulanacak gecikme cezası konusunda idaresi ile... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...13/11/2019 tarihli “Süre Uzatımı Komisyon Kararı...

...tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve... ...öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında... ...geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve fiyat...

...ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile... ...imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin... ...öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. anahtar teslimi götürü bedel , işin zorluğundan bahisle... ...gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...