Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır. fiyat farkı , güncel endeks , ilk iş bitim tarihi , süre uzatımı , temel endeks

anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , revize iş programı , süre uzatımı Kortlarının Onarım İşi” nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin ödenmesi ve geçici kabulün yapılması konulaında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.

Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları” başlıklı 51 inci maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: a) Doğal afetler.

K:… sayılı kararda; ihale uhdesinde kalan ve sözleşme imzalanan davacı şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu, Ankara Valiliği'nin … tarih ve E… sayılı Olur'u ile 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4.