...getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen... ...Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda... c) Genel salgın hastalık.

c) Genel salgın hastalık. ...tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin İdareye... ...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , doğal afet , mücbir sebep , süre uzatımı

...inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin... ...nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı... ...uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan...

...değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına fiyat farkı hesaplanması... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...bunlardan Covid-19 ve iş artışı için verilen ilave sürelerin mücbir... ...uygulama projelerine uygun olarak yapılır. ...farklarının proje değişikliklerine göre hazırlanan revize iş...

...aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır: … ...çalışılamayacak süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni... ...kapsamında yapılacak imalatlar için 25/10/2021 tarihinde “Olur... ...İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici... ...anlaşmazlığın oluştuğu, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18... c) Genel salgın hastalık. Asliye Mahkemesi nezdinde ... sayılı süre uzatım başvurusunun reddine dair... ...ve işin süresinde bitirilmesi için gerekli önlemlerin alınması...

4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı ...hakedişin fazlaya ilişkin kısmı için alacak davası açıldığı... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 48. ...ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu...

tarihine kadar uzamıştır. ...uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme... c) Genel salgın hastalık. Süre uzatım onayının ... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ...

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği... ...kapsamı dışında kalan işler için yürürlüğü devam eden... İlk yıl için öngörülen ödenek, …

...hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan... ...olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı verilmesi ve kalan 15.463... ...tespit olunan %91 oranında ödeneğin harcanmamasında kusurlu... ...24.731.980,00 TL), 2022 Yılı için (2.446.020,00 TL) ödenek... ...on beş gün içinde de ödeme yapılır.