süre uzatım dilekçesi nasıl verilir - Arama Sonuçları

İş artışının etkilediği diğer imalatlar için de süre uzatımı verilebilir.

İş artışının etkilediği diğer imalatlar için de süre uzatımı verilebilir.

  • 30/03/2024

...süreler için sözleşmesine göre işin bitim tarihinden sonra 20/12/2021 tarihli dilekçesinde süre uzatımı talep ettiği, idaresince ilâve bir süre verilmediği ve işin bitim tarihinin 30/11/2021 olduğu anlaşılmaktadır... ... (5) Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.
nasıl
… Devamı
Süre Uzatımlarında “Havanın Fen Noktasından Çalışılmaya Uygun Olmayan Dönemi”nin Değerlendirilmesi

Süre Uzatımlarında “Havanın Fen Noktasından Çalışılmaya Uygun Olmayan Dönemi”nin Değerlendirilmesi

...idarenin kusuru veya mücbir sebeplerle yükleniciye bir süre uzatımı verilmesi gerektiğinde, bu ek sürenin hesaplanmasında çalışılmayan bu devrenin nasıl dikkate alınacağı, karmaşık ve sıkça anlaşmazlığa... ... ...9'un son cümlesine atıfta bulunarak, süre uzatımı verilirken yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günlerin de dikkate alınarak sürenin belirlenmesi gerektiğini vurgulamıştır...
dilekçesi
… Devamı
Yağıştan dolayı iş makinelerinin çalışamaması süre uzatım sebebi midir?

Yağıştan dolayı iş makinelerinin çalışamaması süre uzatım sebebi midir?

  • 30/03/2024

... talebi; Yüklenicinin 15/11/2021 tarihli dilekçesinden özetle; projenin revize edilmesi ... çalışıldığı, anılan hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ödenmesi gerektiği ... ... ...artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.” hükmü, “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave...
nasıl
… Devamı
Proje değişikliği için idarenin onayı gerektiğinden, idarece verilen süre uzatımı sonucu fiyat farkı hesaplanmalıdır.

Proje değişikliği için idarenin onayı gerektiğinden, idarece verilen süre uzatımı sonucu fiyat farkı hesaplanmalıdır.

  • 27/03/2024

...tarihli dilekçesinden özetle; Sözleşmenin 14 üncü maddesinin 2 fıkrasında fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtildiği, ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı... ... ... gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.” Hükümleri yer almakta olup, bu ... tamamına ait sürenin en az gecikilen süre kadar uzatılacağının mevzuat gereği ...
nasıl
… Devamı
İmalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları nedeniyle süre uzatımı ve sözleşmenin tasfiyesi.

İmalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları nedeniyle süre uzatımı ve sözleşmenin tasfiyesi.

  • 02/05/2024

... bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi ... toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11/2018 tarihinde bitirilmesinin ... davacı şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu ... ... ...gerekmekte olup yazılı hukuk kurallarının nasıl yorumlanacağına ilişkin olarak...
verilir
… Devamı
İdareden Kaynaklı Gecikmelerde ‘Çalışılmayan Dönem’ Süre Uzatımı Olarak Verilebilir mi?

İdareden Kaynaklı Gecikmelerde ‘Çalışılmayan Dönem’ Süre Uzatımı Olarak Verilebilir mi?

...Gecikmesi 'Çalışılmayan Dönemi' Süreye Ekledi Yapım işlerinde süre uzatımları, özellikle havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan... ... ...dönemin iş süresine dahil edilip edilmediği, idarenin kusurunun bu süreci nasıl etkilediği temel tartışma konusudur. ... Ayrıca zemin iyileştirme imalatları için yükleniciye 60 gün ilave süre verilir.
dilekçesi
… Devamı