2021/621) İşin bitirilme süresinin 48 ay olarak belirlenmesinin işin veya ihale sürecinin ivediliği ile bağdaşmadığı, niteliği gereği kısa sürede tamamlanması gerektiği gerekçelendirilen yapım işinin yaklaşık 48 ay gibi uzun bir sürece yayılmasının 21/b maddesindeki şartlara uymadığı.

...kırıcıyı devreye alma çalışmaları sırasında ayar problemi sonucu, kırıcı rotorun gövdeye çarptığı ve kırıcıda hasar oluştuğu, İdare'nin onayıyla kırıcıyı en kısa sürede tamir etmek için kırıcının ...

...Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopark ihtiyacının en kısa sürede çözülebilmesi için yapım işinin süresinde tamamlanması önem arz ettiği gerekçesiyle proje revizesinde geçen süre, iş artışına ait süre uzatımı ve projenin uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları nedeni ile süre uzatımı verilmesinin uygun görülmediği, ...

...işin ivediliği ile bağdaşmadığı, ivedilik şartına uygun olduğu öngörülen bir işin niteliği gereği kısa sürede tamamlanması gerekirken dava konusu yapım işinin 3 yıl gibi uzun bir sürece yayıldığı, bu denli uzun bir tamamlanma süresinin 4734 sayılı Kanun'un 21.

...hukuki olmadığını, ihale konusunun kömür olduğunu ve başlayan kış nedeniyle soğuk dönemde zaruretten dolayı fesih tarihinin de sürenin kısa tanınmasının zaruri olduğunu, sözleşmedeki TUBİTAK için tanınan sürenin kullanılmaması gerekçesinin mahkeme tarafından tartışılmamasının ve dikkate alınmamasının adil olmadığını, mevsimin kış...

...işlerin, mesleki uzmanlık gerektiren teknik işler olduğu, kısacası olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin görevli olmadığını ifade edilerek sorumluluk itirazında bulunsa da; Bahse konu olayda, süre uzatım komisyonunca süre uzatım kararı alınmamış olup, süre uzatım kararını Belediye Başkanı Dr.