...Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopark ihtiyacının en kısa sürede çözülebilmesi için yapım işinin süresinde tamamlanması önem arz ettiği gerekçesiyle proje revizesinde geçen süre, iş artışına ait süre uzatımı ve projenin uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları nedeni ile süre uzatımı verilmesinin uygun görülmediği, ...
süre kısa - Arama Sonuçları
… Devamı
Yüklenici firma, yolun kısa sürede açılacağını düşünerek diğer 30 duvarda çalışmaya devam etmiştir.
Yüklenici, işin bitimine kısa bir süre kala 16/11/2022 tarihinde 25 gün ek süre talebinde bulunmuştur.
Asfalt İşi Kışa Sarkarsa Süre Uzatımı Nasıl Verilir? Toplam süre uzatımı 270 gün olmuştur. dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
İdare savunmasında, ihale konusunun okullar için kışlık yakacak olması ve mevsimin kış olması nedeniyle işin ivediliğinin kısa süreli ihtar verilmesini zorunlu kıldığını iddia etmiştir.
...işin ivediliği ile bağdaşmadığı, ivedilik şartına uygun olduğu öngörülen bir işin niteliği gereği kısa sürede tamamlanması gerekirken dava konusu yapım işinin 3 yıl gibi uzun bir sürece yayıldığı, bu denli uzun bir tamamlanma süresinin 4734 sayılı Kanun'un 21.
...hukuki olmadığını, ihale konusunun kömür olduğunu ve başlayan kış nedeniyle soğuk dönemde zaruretten dolayı fesih tarihinin de sürenin kısa tanınmasının zaruri olduğunu, sözleşmedeki TUBİTAK için tanınan sürenin kullanılmaması gerekçesinin mahkeme tarafından tartışılmamasının ve dikkate alınmamasının adil olmadığını, mevsimin kış...
Bu durumda, sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak işlem yapılması gerekir.
...işlerin, mesleki uzmanlık gerektiren teknik işler olduğu, kısacası olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin görevli olmadığını ifade edilerek sorumluluk itirazında bulunsa da; Bahse konu olayda, süre uzatım komisyonunca süre uzatım kararı alınmamış olup, süre uzatım kararını Belediye Başkanı Dr.








