Gerçekten gecikme cezasının istenebilmesi için sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olmadıkça, gecikmiş ifanın çekincesiz olarak kabul edilmemesi gerekir. ... ... gecikme cezası isteme hakkı saklı tutulmuş, sözleşmede cezai şart talep edebilmek için ihtirazi ... gelecek davranışları mevcut ise sonradan yapılan teslimde çekince konulmamış olsa dahi cezai şart ... ... Diğer bir anlatımla davalı idare malın teslimi üzerine mal bedelini cezai şart alacağı kadar eksik ödemekle, ihtirazi kaydı dermeyan etmiş sayılır (Yargıtay 15.

A.Ş.’nin yükleniminde bulunan … Malzeme Alım İşi’nde; malzemeler zamanında teslim edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması sonucu kamu zararına sebep olunması ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı” başlıklı …’uncu maddesinin, …

...edilebilirliği açıkça ortaya konulamadığından, davacı şirketin söz konusu malzemenin teslim edilmemesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına... ... Davacı şirketçe de kabul ettiği üzere sözleşme konusu malın idareye teslim edilmediği sabit olup, uyuşmazlığın çözümünde mücbir sebep kavramının...

İdare her iki sözleşmede de, sözleşme müddeti boyunca ihtiyacı olacağını belirlediği belli bir miktardaki malın yüklenici tarafından teminini ve fakat ihtiyaç hasıl oldukça, peyderpey teslimini öngörmüş; davacı yüklenici de...

İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün... ... Malın belirtilen sürede teslim edilmemesi veya talep edilen miktardan eksik teslim edilmesi durumunda, gecikilen her bir takvim günü için toplam sözleşme bedelinin onbinde 5’i (0,0005) oranında ceza kesilecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.