...gün ve 28926 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararın iptali isteminin reddine ilişkin kısmının ONANMASINA, sözleşmenin feshi ve kesin teminatın irat kaydedilmesiyle ilgili kısmının BOZULMASINA, 05.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Uyuşmazlığın çözümü açısından, davacı şirketin sözleşme imzalamamasına sebep olan halin (ihale tarihi itibarıyla sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcunun bulunması) mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceğinin tartışılması gerekmektedir.

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması ve fiyat farkının hesaplanarak tahsili istemine ilişkindir. ...nedenlerle toplam 538 gün süre uzatımı verilecek işin bitirilme süresinin 24.07.2016 tarihine uzadığı anlaşılmaktadır.

...uyarınca mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilere şirketlerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karar bağlanan ve 30.06.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri düzenlenmiştir.

...yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,06’sı (onbindealtı) oranında gecikme cezası uygulanacağı, hükme... Yüklenici firma 20.06.2013 tarihinde vermiş olduğu dilekçede söz konusu eksikliklerin tamamlandığı ve geçici kabulün yapılmasını istemiştir.