...süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan günler ve iş artışı... maddesine göre sözleşme birim fiyatlı olup, sabit birim fiyatlara göre toplam bedel kararlaştırılmıştır.

...iş zamanında bitirilememişse de, davacının projelerin geç onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre... maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11.

...ve yapım sürelerine uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.” hükümleri gereği... İşe ait sözleşmenin, “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “12.1.

...yüklenici ile yaptıkları, yapılacak iş karşılığı bedel içeren sözleşme, yüklenici ile yaptığı sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler&quot...

...imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Bu itibarla, yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerden kaynaklanan ...