Sözleşmesinde kısmi kabul öngörülmeyen işlerde, gecikme cezasının ilk sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmasına yönelik hükümler göz önüne alındığında, cezanın ilk sözleşme bedeli üzerinden kesilmesi gerektiği düşünülebilir. gecikme cezası , gecikme cezası matrahı , kısmi kabul , sözleşme bedeli

Kararın gerekçesi şu iki temel noktaya dayanmaktadır: Gecikme Cezasının Hukuki Niteliği: Gecikme cezası, sözleşmede kararlaştırılan işin tamamının belirlenen zamanda bitirilmemesi durumunda uygulanır.

quot; İdare Kütüphane İşinde Gecikme Cezası Kesti Davacı yüklenici, Gümüşhane Üniversitesi ile Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası yapım işi için sözleşme imzalamıştır.

Bir yandan ifadan vazgeçip sözleşmeyi feshederken, diğer yandan hala ifaya bağlı olan bir cezayı (gecikme cezası) talep etmek hukuki bir çelişkidir. Hukuk Dairesi, sözleşmenin (özellikle yüklenicinin kusuruyla) feshedilmesi durumunda, iş sahibinin ifaya ekli ceza (gecikme cezası) talep edemeyeceğine karar verdi.

2886 sayılı Kanun , 5018 sayılı kanun , Covid-19 , gecikme zammı , irtifak hakkı , kamu zararı , kira gecikmesi , mücbir sebep , pandemi , Sayıştay kararı , Sözleşme feshi

quot; Yüklenicinin Üç Talebi: Fiyat Farkı, Gecikme Cezası İadesi ve İmalat Bedeli Davacı yüklenici, Aydın Valiliği ile 2014 yılında bir yapım işi sözleşmesi imzalamıştır. Analizin Sonucu Gecikme Cezası Hesabı: Geçici kabul yapıldıktan sonra, idare tüm sözleşme bedeli üzerinden gecikme cezası kesemez.

Bu nedenle mahkemece, geçici kabul tutanağındaki eksik ve ayıplı işler giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen gecikme cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için hesaplanan gecikme cezasına hükmedilmesi doğru olup, davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi gerekmiştir.

md.; yürürlük: 18/08/2019) ilk sözleşme bedelinin onbinde üçünden (%0,03) az, onbinde altısından (%0,06) fazla olmamak üzere gecikme cezası oranı belirleyerek madde metnine yazacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir. hükmüne göre gecikme cezası uygulanması sözleşme gereği de zorunludur.

md., yürürlük: 18/08/2019) Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. Yüklenicinin işi zamanında bitirmemesi halinde uygulanacak gecikme cezasının süresi sözleşmenin feshedilip feshedilmediğine göre değişmektedir.