...kaplama, mozaik ve tesviye tabakasının projede öngörülmediği dolayısıyla tüm katlarda sökümünün yapılması için 12 gün olmak üzere toplamda ise 79 gün sürenin süre uzatımı... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” hükümleri yer almaktadır.

Yüklenici gerek servis yollarında ve gerek ihale konusu yapım işlerinin etkisi altındaki yollarda trafiğin tam bir emniyetle cereyan etmesinden sorumludur.

...2022 tarih ve 2022/DK.D-468 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan...

İdarelerce, mevzuatı gereği yapı ruhsatı alınması gereken yapım işlerinin ihalelerinde, ön yeterlik veya idari şartnamenin katılım ve yeterlik kriterlerine...

...altına alındığını, davalıdan eksik ve kusurların giderilerek sözleşme kapsamındaki işlerin kesin kabule hazır hale getirilmesinin istendiğini, ancak davalı şirketin herhangi...

Diğer yandan, taşıt kiralanması hizmet alım işlerinde kira bedeline ayrıca yüklenici karının dahil edilmesi ile ilgili olarak Bakanlar...