proje onayı için süre uzatımı - Arama Sonuçları

Revize iş programına bağlı olarak fiyat farkı hesabı.

Revize iş programına bağlı olarak fiyat farkı hesabı.

  • 07/04/2024

...edilmesi ve buna paralel olarak bu aylar için ödenecek fiyat farklarının yeniden... ...denetim görevlilerinin imzası ile idare onayı olmadığı, Görülmektedir. ... ...hakedişlerin geç ödenmesi sebebi ile verilen süre uzatımlarına istinaden hazırlanan... ...idaresince verilen 90 ve 120 gün süre uzatımına istinaden taraflarınca hazırlanan...
proje
… Devamı
Ödenek dilimlerinin değiştirilmesi ve fiyat farkı.

Ödenek dilimlerinin değiştirilmesi ve fiyat farkı.

  • 04/04/2024

...iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır” hükümlerine... ...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... TL, 2018 yılı için: … TL 2019 yılı için: … ...harcanamayan ödeneğe karşılık … gün süre uzatımı verilerek ödenek dilimlerinin... TL, 2018 yılı için: … İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı...
… Devamı
Yüklenici tarafından projeden farklı olarak yapılan işlerin bedeli.

Yüklenici tarafından projeden farklı olarak yapılan işlerin bedeli.

  • 19/04/2024

...su baskını tehlikesinin önlenmesi için yol kotlarına yükseltilen otopark... ...dahil olduğu, idarenin talebi veya onayı alınmadan yapılan kaya dolgu... ...İşi” nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi... 1)” Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz.
uzatımı
… Devamı
Birim Fiyatlı Sözleşmede Sözleşmenin Uyarlanması (Aşırı İfa Güçlüğü) Nasıl Talep Edilir?

Birim Fiyatlı Sözleşmede Sözleşmenin Uyarlanması (Aşırı İfa Güçlüğü) Nasıl Talep Edilir?

...Anıtlar Kurulu onayı, ruhsatlar) veya proje revizyonları nedeniyle işin süresinin... ...alımındaki gecikme, Anıtlar Kurulu proje onayındaki gecikme, hakediş ödemelerindeki... ...Olağanüstü Durum Değildir, Süre Uzatımı Yeterlidir Yargıtay, davanın... ...gecikmeler için yükleniciye zaten süre uzatımı vererek sözleşmenin gecikmeye... ...hukuki gerekçenin hangi sözleşme tipi için geçerli olduğunu belirlemede kritik...
… Devamı
Fiilen yer tesliminin geç yapılması ve süre uzatımı.

Fiilen yer tesliminin geç yapılması ve süre uzatımı.

  • 03/04/2024

...yıllara sariye dönüşen hak edişler için Gelir Vergisi Kanununun 94/3 maddesine... ...emsal, kaks, taks, hmax vb) ile fiili projeye göre yapım inşaat durumu karşılaştırılması... ...veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.” hükmü yer... Bu itibarla, süre uzatımına sebep olduğu bildirilen tüm...
onayı
… Devamı