...ve montajdan ibaret olmadığını; projelendirme, zemin etüdü, zemin iyileştirme... Bu nedenle İddia (1) süre yönünden reddedilmiştir. Davacı aynı gün şikayette bulunduğu için başvuru süresindedir.

Yükleniciye bu nedenle 99 gün ek süre verilmiştir. ...yapılma yerini değiştirmesinin proje değişikliği anlamına geldiği... Yükleniciye işe devam etmesi için kanuni bir süre tanınmamıştır.

...götürü bedelli eser sözleşmeleri için bir uyarlama hükmü içerir. ... ...alımındaki gecikme, Anıtlar Kurulu onayının uzaması, hakediş ödemelerindeki... Yüklenici, bu uzun süre zarfında maliyetlerin arttığını... ...bu gecikmeler için yükleniciye süre uzatımı vererek, sözleşmenin gecikmeye... ...sözleşmelerinde de, özellikle uzun süren projelerde, maliyetlerdeki beklenmedik...

...hesaplanırken iş artışı ve süre uzatımı dikkate alınmayacaktır. ...noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi içindeki bir tarih olması halinde, bu... ...imalat yapılması durumunda: Uzatılacak süre, anılan tarih itibarıyla gerçekleştirilemeyen...

...Değişiklik Onayı Olmadan As-Built Projeye Göre Ödeme Yapmak Mümkün... ...kabul aşamasında, onaysız imalatlar için mukayese yapılmasının da mevzuata... ...değişikliklerinde, mali bir kayıp olmadığı sürece kamu zararı çıkarmayabileceğini... ...İçin: Yüklenicinin, idarenin yazılı onayı olmadan projeye aykırı imalat...

...yükümlülüğünü (alt işverenlik) yerine getirebilmek için İdareden önceden yazılı olur... Belge Düzenleme Şartı: İdarenin onayıyla çalışan alt yüklenicilere... Bu süreçte asıl sorumluluk daima yükleniciye aittir.

Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, (Değişik... Süre uzatımı hariç işin süresinde tamamlanmamış olması gerekir. ... şartın kararlaştırılabilmesi için asıl borcun mahiyeti önemli değildir...