c) Yüklenicinin yaptığı işler …., fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...belirtilen esaslar doğrultusunda işlem tesis edilmesi dışında bir yol bulunmadığı, bu şekilde... ...sebeple 2018 yılı ödeneğinin harcanmasına proje onayı sonrası yani yıl sonuna doğru ancak...

...62 nci maddesinin (a) fıkrasında; “Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye... (2)İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. ...dolayı çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki bütün günlerin çalışarak geçirileceği...

...m tarafından ihale edilen yapım işlerine ilişkin ihale dokümanlarında mahal listelerinin... a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine...

...sözleşmesi olup sözleşme ve ekleri kapsamı dışında davacının ilave herhangi bir iş yapmadığını... ...ülkenin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını... ...kurlarındaki yükselişin ve malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep olarak kabul edilmesinin... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Oluru ve projesi gereği yapılan “YF-09: … ...edilen yabancı menşeili pompaların döviz kuru artışından kaynaklanacak fiyat artışlarını... ...kapsamındaki pompaların yurt içinde üretilmeyen, yurt dışında imal edilebilen ve imalat süreci yaklaşık... İşine ilişkin sözleşmenin “Uygulama Esasları” başlıklı 14.2.4.