birim fiyat tarifi , Sözleşme , sözleşme değişikliği , sözleşme ekleri , uyuşmazlık 2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, imal edilecek betonda kullanılacak kum ve çakılın yükleme, boşaltma ve figüresinin hangi poza göre hesaplanacağına ilişkindir.
poz değişikliği - Arama Sonuçları
… Devamı
...anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde; işi devamı sırasında iş artışı veya proje değişikliği nedeniyle yeni birim fiyat tespitine ihtiyaç olması halinde, bu fiyatın nasıl... anahtar teslim götürü bedel , benzer , benzer poz , birim fiyat , iş kalemi , teklif birim fiyat , teklif cetveli , Yeni birim fiyat
‘Özel Poz’ Savunması Geçerli Değil: İdareler, bir iş kaleminin “özel poz” olduğunu ve resmi analizi bulunmadığını öne sürerek bu üst sınır denetimini atlayamaz.
Yeni fiyat tespiti, “proje değişikliği onay tarihinden itibaren otuz gün içinde ve her halükarda yeni iş kaleminin imalatına başlanmadan önce” tamamlanır.
fiyat farkı , proje değişikliği , projenin pnaylanması , revize iş programı , süre uzatımı
...derinlik ve her genişlikte çok sert kaya kazılması (derin kazı)” pozuna uygun olduğu ve bu poz üzerinden ödeme yapılması gerektiği yönündedir. anahtar teslimi götürü bedel , birim fiyat tarifleri , kazı bedeli , proje değişikliği , Yeni birim fiyat , zemin sınıfı
benzer poz , fiyat farkı katsayısı , idarede ve diğer idarelerde , mevcut rayiç , Pn , resmi analiz , resmi rayiç , yi-üfe ...başlıklı 22 nci maddesinde; (1) 12 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin...
...zedeleyici nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. Bedelsiz Terk Edilen Arazinin İmar Değişikliği Sonrası Satışa Çıkarılması Davanın temelinde, davacının müşterek...
...10 Günlük İhtar Yok Gerekçesiyle Talebi Reddetmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (davalı), belediyenin bu yasaklama talebini, yükleniciye...
...039;nin farklı maddi ve manevi unsurlara sahip olduğunu, bu nedenle suç vasfındaki bu değişikliğin sanığa bildirilip ek savunma alınmasını zorunlu kıldığını belirterek...







