...gerçekleştirme görevlisi ile hakedişi düzenleyen personelin ise sorumlulukları bulunmamaktadır... ...İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29’uncu maddesinde... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır...

“İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “… ...bildirildiği, 03/12/2019 tarihinde sunulan teknik personellerin 17/12/2019 tarihinde kabul edildiği... ...Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda yüklenici ile idaresi...

...görüş ve talebi; İdaresince yapı ruhsatının alımında yaşanan gecikmeden dolayı 144 gün... İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “… çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...10.1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında... ...tariflenen tüm hizmetler ile araç-gereç ve personel teminini sağlayacaktır.” Hükmünün... ... Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden...

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare... ...iş süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir.

...verilecek bir hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından... ...Yükleniciye 30 gün ve 20 gün olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil...

tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...