Hukuk Dairesi , aşırı ifa güçlüğü , fiyat farkı , haklarını saklı tutma , idareden kaynaklı gecikme , sözleşmede fiyat farkı olmaması , TBK 138 , Yargıtay Kararı , yer değişikliği
ötvden kaynaklı fiyat farkı - Arama Sonuçları
Asgari ücret artışından kaynaklı fiyat farkı ve işçilere ödenen kıdem tazminatlarının idareden tahsili talebinin reddine dair analizdir.
İdari şartnamenin fiyat farkını düzenleyen maddesine; Diğer idarelerden (Kamu kurum ve kuruluş görüşleri) kaynaklı süre uzatımları söz konusu olması durumunda fiyat farkı verilmez. şeklinde hüküm koymak mevzuata uygun değildir.
Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen bir işte süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı verilebilmesi için bu yöndeki Esaslarda yer alan hükmün idari şartnamede veya sözleşmede yer alması gerekir.
Fiyat farkı verilmeyen bu işte iş yeri tesliminin ne kadar geç olduğu farketmeksizin süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı hesabında temel endeks olarak sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksin, güncel endeks...
Bir yapım işinde, idareden kaynaklı yer değişikliği nedeniyle işin durması sonucu yüklenicinin talep ettiği fiyat farkı davası Yargıtay'dan döndü.
... yapım işinde mücbir sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımı verildiği takdirde revize iş ... aya ait endeks ise güncel endeks kabul edilerek fiyat farkı hesabı yapılmalıdır.
... öngörülmeyen yapım işinde proje değişikliğinden kaynaklı süre uzatımı verildiği durumlarda, idari ... uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlara fiyat farkı hesaplanması gerektiği.
Ancak idare, İdari Şartname'de sadece asgari ücret artışlarından kaynaklı farkın ödeneceğini (Fiyat Farkı Esasları Madde 6) düzenlemiştir.
Sonuç KİK'in 2024/DK.D-73 sayılı kararı, EKAP kaynaklı ertelemelerde fiyat farkı temel endeksinin nasıl belirleneceği konusundaki gri alanı ortadan kaldırmıştır.