Kamu ihale mevzuatında, madde 29 120 kavramı, belirli bir ihale veya sözleşme ile ilgili özel bir hükmü ifade eder. Bu madde, kamu kurumlarının gerçekleştirdiği ihalelerde, personel veya hizmetlerle ilgili düzenlemeler içerir. Özellikle…
Devamı madde 29 120 - Arama Sonuçları
...Kurulu, olayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 29. maddesi kapsamında değerlendirmiştir.
YİGŞ'nin 29. maddesinin 9. madde , yoğun kış şartları
... bu iki gerekçeyle yükleniciye toplamda 270 gün (ilkinde 120 gün, ikincisinde 150 gün) süre uzatımı vermiş ve gecikm... Yağışa dayalı 62 günlük süre uzatımı talebini Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin (YİGŞ) 29. maddesi yönünden değerlendirmiştir.
29'da sayılan süre uzatımı gerekçelerinden biri olmadığını tespit etmiştir. ...sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı , Yer teslimi , YİGŞ Madde 29
Yüklenici bu talebini YİGŞ 29/9'a dayandırmıştır. ...özelliği , ruhsat gecikmesi , süre uzatımı , YFK kararı , YİGŞ Madde 29 , yüksek fen kurulu
Yüklenici bu talebini YİGŞ 29/9'a dayandırmıştır. ...özelliği , ruhsat gecikmesi , süre uzatımı , YFK kararı , YİGŞ Madde 29 , yüksek fen kurulu
...hususlar” başlıklı 33 üncü maddesi 29.1 inci fıkrasında; “33.29.1) Yeni iş kalemlerinin bedelinin tespitinde analizlere dayanak... maddesinin 3. ...fiyatı verilmemiş “Köprülerde veya Heyelanlı Bölgelerde Ø 120 cm Çapında Her Boyda Yerinde Dökme Kazık Yapılması (C...
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 247 sayılı (Asıl) İlamın 29. 12.11 1.293,00 Kg. Örneğin 4.1 inci maddede “… ...Ekim ayında akşam yemeğinde yanlışlıkla 165 gram yerine 120 gram yazılmasıyla ilgili olup bu yemeğin muadili olarak... Gerek 247 sayılı (Asıl) İlamın 29.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ 58 sayılı ilamın 1 inci maddesi ile; .. Belediye, 29.05.2017 tarih ve 1708 sayılı onay yazısında; “. ) 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ...i taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 120 (yü zyirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazı...
Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin İşin süresi ve sürenin uzatılması başlıklı 29. ...uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve 21 takvim günü olmak üzere toplam 141 takvim günü... maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen Geçici 4. maddesinin 3.